Уборка снега, наледи, сосулек с крыш в Тосно и Тосненском районе

Договор

ООО «Альплайн», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Булатникова Ю.С.,
действующего на основании Устава с одной стороны, и ______ «____________» именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ________, с другой стороны,
вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязанность выполнить работы по очистке кровли от снега и льда по адресу: ___________________ в объеме
указанном Заказчиком.
1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы и принять их результат в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.3. Комплектацию инструментами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик.
1.4. За техническую безопасность при проведении работ ответственность несёт Подрядчик.
1.5. Срок выполнения работ составляет __ дней.
1.6. Если в процессе работ выясняется, что объем работ больше, заявленного заказчиком, дополнительные
работы оформляются дополнительным соглашением.
1.7. Проведение аналогичных работ в дальнейшем оформляется дополнительными соглашениями.

2. Стоимость выполняемых работ.

2.1. Объём работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется Заказчиком.
Объем работ составляет _____ метров квадратных. Стоимость метра квадратного составляет _____ рублей.
Стоимость договора составляет 0 000 (тысяч) рублей, в том числе НДС 20 % который составляет ______ руб.
2.2. Заказчик оплачивает работу путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
Датой окончания выполненных работ является дата подписания акта выполненных работ.
2.3. Заказчик обязуется перечислить оплату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта
выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. выполнить работы, установленные п. 1.1 договора своими силами без привлечения работников
Заказчика.
3.1.2. доставить на территорию Заказчика необходимые инструменты, осуществить их разгрузку,
складирование и хранение в период выполнения работ.
3.1.3. обеспечить размещение своих работников.
3.1.4. за свой счёт устранить все недостатки в результате выполненных работ, выявленные Заказчиком при
приёмке либо в течение 1 дня с момента подписания акта выполненных работ;
3.1.5. обеспечить соблюдение работниками Подрядчика правил пожарной безопасности, техники безопасности
и охраны труда. Заказчик не несёт ответственности за несоблюдение Подрядчиком правил техники безопасности и
охраны труда при производстве работ.
3.1.6. в течение 2 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ вывезти с территории
Заказчика все инструменты, которые использовались при выполнении работ по настоящему договору.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. обеспечить готовность объекта к началу производства работ.
3.2.2. предоставлять свободный проход до объекта работ работникам Подрядчика и проезд/провоз до объекта
работ оборудования, необходимого для выполнения работ.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность; оповещать о замеченных недостатках немедленно.
3.3.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не
приступает своевременно (более чем в течение 10 дней) к исполнению настоящего договора или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным (просрочка
более 10 дней).
3.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок (до 5 дней) для устранения недостатков, если во время
выполнения работы станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и при неисполнении
Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора или поручить исправление
работ третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. Приемка работы.

4.1. В случае если при приемке выполненных работ проявятся дефекты в работе, которые делают ее не
пригодной для обычного использования Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ и
составить перечень выявленных недостатков и по своему выбору потребовать от Подрядчика:
4.1.1 безвозмездного устранения недостатков в течение 5 дней;
4.1.2. возмещения расходов по доработке результата работ самим Заказчиком либо организацией, привлечённой
Заказчиком и возмещению убытков.

5. Порядок оказания услуг

5.1. Место оказания услуг (объект):
5.2. Условия и сроки (периоды) оказания услуг.
5.2.1. Начало оказания услуг: со дня заключения договора.
5.2.2. Окончание оказания услуг: _____________.
5.2.3. Услуги оказываются на основании заявок заказчика в рабочие, выходные, нерабочие праздничные дни в
установленное заказчиком время, в том числе в ночное время, исходя из объема услуг, установленного настоящим
договором и расчетом цены договора (п. 2.1 договора).
5.2.4.  Заявки заказчика принимаются Подрядчиком посредством телефонограмм и в письменной форме
круглосуточно. Заявки заказчика должны содержать дату и время оказания услуг, место оказания услуг (адрес).
5.2.5. Подрядчик обязан обеспечить прибытие работников на объект в течение 3 (трех) часов с момента
получения заявки заказчика, либо к дате и времени, указанными в заявке заказчика.
5.3. Услуги оказываются Подрядчиком с соблюдением следующих требований к качеству и безопасности
услуг:
5.3.1. Подрядчик назначает представителя Подрядчика, ответственного за организацию и безопасное оказание
услуг (проведение работ) на объекте, за выдачу наряда-допуска, и проведение инструктажей по охране труда (далее
- руководитель работ).
5.3.2. Оказание услуг работниками Подрядчика разрешается только после оформления руководителем работ
наряда-допуска в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н, проведения инструктажей
по охране труда, безопасным приемам и методам работы.
5.3.3. Допуск работников Подрядчика на кровлю разрешается после осмотра руководителем работ стропил,
обрешетки, парапета и определения их исправности, мест и способов надежного закрепления страховочных веревок.
5.3.4. Независимо от уклона кровель, их очистка от снега и наледи выполняется при обязательном применении
работниками Подрядчика средств индивидуальной защиты, испытанных предохранительных поясов, имеющих
паспорта и бирки с отметкой о дате последнего испытания, страховочной веревки, касок, ловителей с вертикальным
канатом. Длина страховочной веревки должна быть не более длины от места ее крепления (конька) до карниза
кровли.
5.3.5. Закрепление страховочных веревок должно производиться за прочные конструктивные элементы. При
этом запрещается закреплять страховочные веревки за оголовки вентиляционных труб.
5.3.6. Запрещается сбрасывать с кровель инструменты и другие предметы.
5.3.7. При очистке кровель запрещается касаться электропроводов и телевизионных антенн.
5.3.8. Очистку кровель от снега следует производить только деревянными или пластмассовыми лопатами,
начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли. Запрещается
начинать очистку кровли от снега с краев. Не допускается применение металлического инструмента для скалывания
льда, образовавшегося на отдельных участках кровель (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами,
в лотках и т.п.).
5.3.9. Не разрешается облокачиваться и садиться на металлическое ограждение кровель.
5.3.10. При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность, при этом
опасные зоны возможного падения снега должны быть ограждены на ширину не менее 6 м от стены здания. На
время работы Подрядчиком должны быть выставлены дежурные со свистками в оранжевых жилетах и касках. Перед
сбрасыванием снега с кровель Подрядчик с целью исключения попадания людей в опасные зоны должен убедиться,
что все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрыты. Расстановка дежурных производится
руководителем работ.
5.3.11. При сбрасывании снега с кровель следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий,
электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного на фасадах зданий, а также зеленых
насаждений и элементов благоустройства.
5.3.12. После очистки кровли от снега и наледи Подрядчик обязан проверить ее состояние, и при выявлении
повреждений сообщить об этом заказчику.
5.3.13. По окончании работ, а также во время перерыва в работе инструменты и другие предметы должны быть
убраны Подрядчиком с кровли.

6. Ответственность сторон.

6.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик обязуется по письменному требованию Подрядчика уплатить пени
в размере 0,5% от размера несвоевременно произведённого платежа за каждую полную неделю просрочки (но не
более 20% от суммы договора).
6.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика
уплатить пени в размере 0,5% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждую полную неделю
просрочки(но не более 20% от суммы договора).
6.3. Просрочка, вызванная необоснованным отказом Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки работ в
порядке, установленном п.4.1 является основанием для начисления пени в порядке, установленном п.6.2.

настоящего договора

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, а также потребовать от Заказчика
уплаты неустойки в размере 20% от стоимости договора в случае, если в течение 5 дней после начала работ Заказчик
не выполнил условия, установленные п.п. 3.2.2. настоящего договора.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Подрядчика возврата
всех денежных средств перечисленных в исполнение настоящего договора от стоимости договора, за исключением
стоимости выполненных к моменту расторжения настоящего договора работ и поставленных материалов, в случаях:
если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более чем на 15 дней;
если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и
Подрядчик не устранит выявленные недостатки в течение 5 дней с момента получения требования Заказчика об
устранении.

8. Урегулирование споров

8.1. Разногласия, возникающие при выполнении настоящего договора, стороны будут стараться решить путём
переговоров.
8.2. В случае обнаружения Заказчиком обстоятельств, влекущих ответственность Подрядчика,
установленную п.6 настоящего договора, стороны будут стараться решить путём переговоров.
8.3. Подрядчик обязуется в течение 3-ёх дней с момента получения претензии предоставить ответ на неё с
указанием способа и сроков её удовлетворения, но не более сроков, установленных настоящим договором. Для
удостоверения обстоятельств, указанных в претензии Подрядчик вправе направить своего представителя на место
проведения работ для проверки основания претензии. Представитель Подрядчика должен прибыть в течение 3-ёх
дней с момента получения претензии. О направлении своего специалиста Подрядчик направляет уведомления
Заказчику не позднее чем в течение 2-ух дней с момента получения претензии.
8.4. Отказ в удовлетворении претензии допускается в случае, если основания, указанные в претензии возникли
в результате:
нарушений правил эксплуатации, допущенные Заказчиком либо третьими лицами, что должно быть
удостоверено двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, либо заключением независимой
компетентной экспертизы;
действий обстоятельств непреодолимой силы, что должно удостоверяться документом, выданным
компетентным органом.
8.5. В случае нарушения срока предоставления ответа на претензию либо неприбытия представителя
Подрядчика в указанный срок, претензия считается принятой и Заказчик вправе требовать её исполнения от
Подрядчика в срок, установленный настоящим Договором.
8.6. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, спор передаётся на рассмотрение в
арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего
гражданского законодательства.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, в случае если они составлены в
письменной форме и подписаны сторонами.
9.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения
обязательств по нему.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному
для каждой из сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Подрядчик Заказчик
ООО «Альплайн»
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская д.39
литера А пом. 7-Н офис 432
ИНН 7802761796, КПП 780201001
р/с 40702810603000000180
в ПАО Банк «Санкт-Петербург»
БИК 044030790
к/с 30101810900000000790
_________________ /Булатников Ю.С./

Договор

Индивидуальный предприниматель Стафеева Ирина Олеговна, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с
одной стороны, и ______ «____________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязанность выполнить работы по очистке кровли от снега и льда по адресу: Санкт-Петербург, _______________ в
объеме указанном Заказчиком.
1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы и принять их результат в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.3. Комплектацию инструментами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик.
1.4. За техническую безопасность при проведении работ ответственность несёт Подрядчик.
1.5. Срок выполнения работ составляет __ дней.
1.6. Если в процессе работ выясняется, что объем работ больше, заявленного заказчиком, дополнительные
работы оформляются дополнительным соглашением.
1.7. Проведение аналогичных работ в дальнейшем оформляется дополнительными соглашениями.

2. Стоимость выполняемых работ.

2.1. Объём работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется Заказчиком.
Объем работ составляет _____ метров квадратных. Стоимость метра квадратного составляет _____ рублей.
Стоимость договора составляет 0 000 (тысяч) рублей. Без НДС.
2.2. Заказчик оплачивает работу путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
Датой окончания выполненных работ является дата подписания акта выполненных работ.
2.3. Заказчик обязуется перечислить оплату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта
выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. выполнить работы, установленные п. 1.1 договора своими силами без привлечения работников
Заказчика.
3.1.2. доставить на территорию Заказчика необходимые инструменты, осуществить их разгрузку,
складирование и хранение в период выполнения работ.
3.1.3. обеспечить размещение своих работников.
3.1.4. за свой счёт устранить все недостатки в результате выполненных работ, выявленные Заказчиком при
приёмке либо в течение 1 дня с момента подписания акта выполненных работ;
3.1.5. обеспечить соблюдение работниками Подрядчика правил пожарной безопасности, техники безопасности
и охраны труда. Заказчик не несёт ответственности за несоблюдение Подрядчиком правил техники безопасности и
охраны труда при производстве работ.
3.1.6. в течение 2 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ вывезти с территории
Заказчика все инструменты, которые использовались при выполнении работ по настоящему договору.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. обеспечить готовность объекта к началу производства работ.
3.2.2. предоставлять свободный проход до объекта работ работникам Подрядчика и проезд/провоз до объекта
работ оборудования, необходимого для выполнения работ.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность; оповещать о замеченных недостатках немедленно.
3.3.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не
приступает своевременно (более чем в течение 10 дней) к исполнению настоящего договора или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным (просрочка
более 10 дней).
3.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок (до 5 дней) для устранения недостатков, если во время
выполнения работы станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и при неисполнении
Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора или поручить исправление
работ третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. Приемка работы.

4.1. В случае если при приемке выполненных работ проявятся дефекты в работе, которые делают ее не

пригодной для обычного использования Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ и
составить перечень выявленных недостатков и по своему выбору потребовать от Подрядчика:
4.1.1 безвозмездного устранения недостатков в течение 5 дней;
4.1.2. возмещения расходов по доработке результата работ самим Заказчиком либо организацией, привлечённой
Заказчиком и возмещению убытков.

5. Порядок оказания услуг

5.1. Место оказания услуг (объект):
5.2. Условия и сроки (периоды) оказания услуг.
5.2.1. Начало оказания услуг: со дня заключения договора.
5.2.2. Окончание оказания услуг: _____________.
5.2.3. Услуги оказываются на основании заявок заказчика в рабочие, выходные, нерабочие праздничные дни в
установленное заказчиком время, в том числе в ночное время, исходя из объема услуг, установленного настоящим
договором и расчетом цены договора (п. 2.1 договора).
5.2.4.  Заявки заказчика принимаются Подрядчиком посредством телефонограмм и в письменной форме
круглосуточно. Заявки заказчика должны содержать дату и время оказания услуг, место оказания услуг (адрес).
5.2.5. Подрядчик обязан обеспечить прибытие работников на объект в течение 3 (трех) часов с момента
получения заявки заказчика, либо к дате и времени, указанными в заявке заказчика.
5.3. Услуги оказываются Подрядчиком с соблюдением следующих требований к качеству и безопасности
услуг:
5.3.1. Подрядчик назначает представителя Подрядчика, ответственного за организацию и безопасное оказание
услуг (проведение работ) на объекте, за выдачу наряда-допуска, и проведение инструктажей по охране труда (далее
- руководитель работ).
5.3.2. Оказание услуг работниками Подрядчика разрешается только после оформления руководителем работ
наряда-допуска в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н, проведения инструктажей
по охране труда, безопасным приемам и методам работы.
5.3.3. Допуск работников Подрядчика на кровлю разрешается после осмотра руководителем работ стропил,
обрешетки, парапета и определения их исправности, мест и способов надежного закрепления страховочных веревок.
5.3.4. Независимо от уклона кровель, их очистка от снега и наледи выполняется при обязательном применении
работниками Подрядчика средств индивидуальной защиты, испытанных предохранительных поясов, имеющих
паспорта и бирки с отметкой о дате последнего испытания, страховочной веревки, касок, ловителей с вертикальным
канатом. Длина страховочной веревки должна быть не более длины от места ее крепления (конька) до карниза
кровли.
5.3.5. Закрепление страховочных веревок должно производиться за прочные конструктивные элементы. При
этом запрещается закреплять страховочные веревки за оголовки вентиляционных труб.
5.3.6. Запрещается сбрасывать с кровель инструменты и другие предметы.
5.3.7. При очистке кровель запрещается касаться электропроводов и телевизионных антенн.
5.3.8. Очистку кровель от снега следует производить только деревянными или пластмассовыми лопатами,
начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли. Запрещается
начинать очистку кровли от снега с краев. Не допускается применение металлического инструмента для скалывания
льда, образовавшегося на отдельных участках кровель (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами,
в лотках и т.п.).
5.3.9. Не разрешается облокачиваться и садиться на металлическое ограждение кровель.
5.3.10. При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность, при этом
опасные зоны возможного падения снега должны быть ограждены на ширину не менее 6 м от стены здания. На
время работы Подрядчиком должны быть выставлены дежурные со свистками в оранжевых жилетах и касках. Перед
сбрасыванием снега с кровель Подрядчик с целью исключения попадания людей в опасные зоны должен убедиться,
что все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрыты. Расстановка дежурных производится
руководителем работ.
5.3.11. При сбрасывании снега с кровель следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий,
электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного на фасадах зданий, а также зеленых
насаждений и элементов благоустройства.
5.3.12. После очистки кровли от снега и наледи Подрядчик обязан проверить ее состояние, и при выявлении
повреждений сообщить об этом заказчику.
5.3.13. По окончании работ, а также во время перерыва в работе инструменты и другие предметы должны быть
убраны Подрядчиком с кровли.

6. Ответственность сторон.

6.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик обязуется по письменному требованию Подрядчика уплатить пени
в размере 0,5% от размера несвоевременно произведённого платежа за каждую полную неделю просрочки (но не
более 20% от суммы договора).
6.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика
уплатить пени в размере 0,5% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждую полную неделю
просрочки(но не более 20% от суммы договора).
6.3. Просрочка, вызванная необоснованным отказом Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки работ в
порядке, установленном п.4.1 является основанием для начисления пени в порядке, установленном п.6.2.
настоящего договора

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, а также потребовать от Заказчика
уплаты неустойки в размере 20% от стоимости договора в случае, если в течение 5 дней после начала работ Заказчик
не выполнил условия, установленные п.п. 3.2.2. настоящего договора.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Подрядчика возврата
всех денежных средств перечисленных в исполнение настоящего договора от стоимости договора, за исключением
стоимости выполненных к моменту расторжения настоящего договора работ и поставленных материалов, в случаях:
если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более чем на 15 дней;
если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и
Подрядчик не устранит выявленные недостатки в течение 5 дней с момента получения требования Заказчика об
устранении.

8. Урегулирование споров

8.1. Разногласия, возникающие при выполнении настоящего договора, стороны будут стараться решить путём
переговоров.
8.2. В случае обнаружения Заказчиком обстоятельств, влекущих ответственность Подрядчика,
установленную п.6 настоящего договора, стороны будут стараться решить путём переговоров.
8.3. Подрядчик обязуется в течение 3-ёх дней с момента получения претензии предоставить ответ на неё с
указанием способа и сроков её удовлетворения, но не более сроков, установленных настоящим договором. Для
удостоверения обстоятельств, указанных в претензии Подрядчик вправе направить своего представителя на место
проведения работ для проверки основания претензии. Представитель Подрядчика должен прибыть в течение 3-ёх
дней с момента получения претензии.
8.4. Отказ в удовлетворении претензии допускается в случае, если основания, указанные в претензии возникли
в результате:
нарушений правил эксплуатации, допущенные Заказчиком либо третьими лицами, что должно быть
удостоверено двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, либо заключением независимой
компетентной экспертизы;
действий обстоятельств непреодолимой силы, что должно удостоверяться документом, выданным
компетентным органом.
8.5. В случае нарушения срока предоставления ответа на претензию либо неприбытия представителя
Подрядчика в указанный срок, претензия считается принятой и Заказчик вправе требовать её исполнения от
Подрядчика в срок, установленный настоящим Договором.
8.6. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, спор передаётся на рассмотрение в
арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего
гражданского законодательства.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, в случае если они составлены в
письменной форме и подписаны сторонами.
9.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения
обязательств по нему.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному
для каждой из сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Подрядчик Заказчик
ИП Стафеева Ирина Олеговна
194156, г Санкт-Петербург,
Проспект Пархоменко дом 27,
корпус 1, литер А, квартира 51
ИНН 470901054448
ОГРНИП 320784700009161
р/с 40802810200001359058
Банк АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
_________________ /Стафеева И. О./